建筑钢筋承包简单版合同怎么写?( 十 )


5、承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,有书面洽商变
更手续后方可改动施工 。
6、承包人在施工中必须注意保护发包人及其他施工队伍的成品、半成品,爱护使用发包人
提供的机械设备及其工具;如有损坏,承包人必须按原价的1倍赔偿,在乙方工程款中扣除 。
7、承包人确认 为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理协调工作,确认 为工地班组安全员,确认 为工地班组质量员 。乙方班组承包人及本合同约定的现场
管理人员,未经甲方现场代表同意,不得擅自离开工地(承包人必须在工地驻守到三层以上);如遇特殊情况,乙方必须向甲方现场代表请假并征得甲方同意后方可办理其他事情 。如不服
从,每次罚款500元,直至清退出工地 。

三、承包人违约责任
1、承包人自愿向甲方缴纳违约保证金万元,该违约金主要考核施工人员数量、施工
进度、施工质量等三个方面的内容,如其中一方面达不到甲方规定的要求,则每次处罚万
元,甲方不返还给乙方 。如三个方面全部达到甲方规定的要求,甲方在乙方所承包的工程竣
工验收合格后一个月内返还给乙方 。
2、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求及在关键节点严重滞后时,发包人有权利将本项目发包给第三方施工,且本合同终止,并要求承包人在日内无条件
推出施工场地 。承包人应得的已完工程款在项目竣工结算审价结束后按80%支付;发包人
新发包价格如高于原承包价的差额部分由承包人承担 。
3、因承包人责任造成质量事故而延误工期,其工料损失改由承包人承担 。
4、承包人中途放弃承包或将分项工程转包给第三方,每次向发包人支付违约金5000元后,合同自行解除,结算方法同“第十三款,第2条” 。
5、承包人聚众闹事、哄抬价格、缠索工费,扰乱发包人正常工作秩序的,发包人有权解除
合同并请退承包人,由承包人赔偿由此造成的发包人所有损失 。
6、施工期间施工现场和生活区内严禁打架、赌博、酗酒、吸毒、盗窃等不良行为发生,该
情况每发生一次,不论对错罚乙方1000元,在乙方工程款中扣除 。当事人情节严重的,将
移送公安机关处理,并清退出工地 。

四、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商:协商不成,可向有关部门申请调解 。当事人不愿意和解、调解不成的,可约定向曲阜市劳动仲裁委员会申请仲裁或向曲阜市人民法院提请诉讼 。
十五、合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效 。法定代表人应出示身份证明 。委托代理人应出示授权委托证明和有效身份证件 。