北京市园林绿化建设工程施工合同( 六 )

（3）喷泉、喷灌工程：_________
（4）其他附属工程：_________
质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
第32条质量保修责任
32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。
32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。
32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。
32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。
第33条保修费用
33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：_________
第34条其他
双方约定的其他保修事项：_________
十二、违约与争议
第35条违约责任
35.1 任何一方违反本合同的'约定，均应承担由此给对方造成的损失。
35.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：_________
35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：_________
35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任：_________
35.5 其他：_________
第36条争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_________种方式解决：（只能选择一种）
（1）依法向人民法院起诉；
（2）提交_________仲裁委员会仲裁。
十三、其他
第37条工程分包
37.1 分包单位和分包工程内容：_________
37.2 分包工程价款及结算方法：_________
第38条不可抗力
38.1 双方关于不可抗力范围的约定：_________
38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第39条担保
39.1 本工程双方约定的担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：_________
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：_________